BU MAKALEYLE İLGİLİ KARARLAR
Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü ve Yüklenicinin Hakları
Bu makaleyle ilişkilendirilen 2 kararı konu, daire veya karar numarasıyla daraltabilirsiniz.
← Makaleye geri dönünTüm karar arşivini açın →Aradığınız içtihada ulaşın
Mahkeme türünü seçin veya doğrudan konu ve karar numarasıyla arayın.
2 karar
En yeni karar önceYargıtay 6. Hukuk Dairesi
Asansör İşinde Güvenli Kullanıma Hazır Olma Tarihi, Eksik İş ve Gecikme Cezası
- Esas
- 2026/1302 E.
- Karar
- 2026/2938 K.
Editoryal özet: Yüklenici, iki yapının asansör alt sözleşmelerindeki eksik iş giderim bedeli ve gecikme cezalarını istemiştir. Alt yüklenici kuyu, elektrik, yer teslimi ve ödeme eksikliklerinin işi geciktirdiğini savunmuştur. Mahkeme, sözleşme başlangıcındaki inşaat durumunun asansör imalatına engel olmadığını raporla kabul etmiş; güvenli kullanıma hazır olmayı yeşil etiket tarihlerine bağlayarak eksik iş ve gecikme bedellerine hükmetmiştir. Yargıtay kabulü korumuştur. Her asansör işinin tesliminin mutlaka aynı belgeyle belirleneceği veya iş sahibinin bütün işbirliği savunmalarının önemsiz olduğu söylenmemiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Anahtar Teslim İnşaatta İskân Alınmadan Teminat Dairesinin Tapusunun İstenmesi
- Esas
- 2022/726 E.
- Karar
- 2022/1845 K.
Editoryal özet: Yüklenici, arsa payı karşılığı inşaatta kendisine bırakılan son dairenin tapusunu istemiştir. Mahkeme, arsa sahibinin düzeltmelere izin vermediğini ve eksik iş bedelinin depo edildiğini kabul ederek tescile karar vermiştir. Hukuk Genel Kurulu, sözleşmedeki anahtar teslim borcunun yapı kullanma iznini de kapsadığını, son dairenin bu amaçla teminat bırakıldığını belirtmiştir. Belediyenin tespit ettiği proje aykırılıkları giderilmemiş ve iskân alınmamıştır. Zaten yapılması gereken işlerin 4.250 TL bedelini depo etmek bu edimlerin yerine geçmediğinden yüklenici tapuya hak kazanmamıştır. Kabul yönündeki direnme kararı bozulmuştur.
Karar kartlarında editoryal özetler, resmî yayının özetleri veya “Resmî metinden aktarım” olarak belirtilen kaynak bölümleri yer alır. Her kararın tam metni ve resmî kaynak bağlantısı kendi sayfasında bulunur.